2023年工程分包合同五篇【优秀范文】

时间:2023-03-30 16:30:06 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年工程分包合同五篇【优秀范文】,供大家参考。

2023年工程分包合同五篇【优秀范文】

随着人们法律意识的加强,合同出现在我们生活中的次数越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编辛苦为大家带来的工程分包合同最新5篇,希望能够给予您一些参考与帮助。

工程分包合同 篇一

甲方:___________________________协议编号:___________________

法定代表人:_____________________签订地址:___________________

乙方:___________________________签订日期:______年______月___日

身份证号码:_____________________

为明确甲乙双方的权利义务关系,保障各方的合法权益,甲、乙双方本着互惠互利的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,就工程分包事宜,达成以下协议,共同遵守。

第一条分包项目

1、工程名称:____________________________。

2、项目地点:____________________________。

3、分包范围:____________________________。

4、施工内容:____________________________。

第二条分包方式

分包方式为______________________________。

第三条分包工程造价

分包工程总造价人民币元整(大写:),工程量及材料单价(略)。

第四条工程款支付办法

1、乙方自带资金进场施工,铺设完成________后,甲方付给乙方人民币元整(大写:)。

2、灯饰、电箱及附件安装%后,甲方付给乙方人民币元整(大写:)。

3、此项工程完成验收合格后付人民币元整(大写:)。

4、工程总造价的%余款作为保修保证金,于保修期届满之日起天内付清。

第五条工期

___个工作日,从___年_____月___日起至___年_____月___日止。

第六条质量要求

工程质量应达到:__________

第七条工程保修

保修期为验收合格之日起个__月。保修期间的维修及费用由乙方承担,甲方或业主故意破坏引起的维修除外。

第八条双方的责任

1、施工期间内,由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果,由甲方负责。

2、由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。

3、施工期间,施工及生活用水、电按工程造价比例分摊。

4、乙方所进材料,必须达到质量标准,甲方认定后方可施工。

5、双方必须保证施工安全,员工造成的工伤事故由员工所属单位承担全部责任。

6、任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失,则另一方有权要求该方予以赔偿。

第九条保密

一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十条陈述和保证

1、甲方向乙方陈述和保证如下:

(1)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

(2)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

2、乙方向甲方陈述和保证如下:

(1)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

(2)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第十一条不可抗力

3、在本协议履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。

4、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的,应自不可抗力事件发生之日起日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十二条权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第十三条法律适用与纠纷解决方式

1、本协议适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

2、本协议执行期间,如遇不可抗力致使协议无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3、本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本协议发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:

(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;

(2)依法向____人民法院提起诉讼。

第十四条附则

1、本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。

2、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。

3、本协议—式份,各方当事人各执份,具有相同法律效力。

甲方(盖章):____________________乙方(签字):____________________

授权代理人:(签字)______________授权代理人:(签字)______________

单位地址:________________________单位地址:________________________

邮政编码:________________________邮政编码:________________________

联系电话:________________________联系电话:________________________

传真:____________________________传真:____________________________

电子信箱:________________________电子信箱:________________________

开户银行:________________________开户银行:________________________

账号:____________________________账号:____________________________

工程分包合同 篇二

一、工程名称:

二、工程地址:

三、发包单位: (甲方)

四、承包单位: (乙方)

五、工程承包项目:甲方将道外二十道街危房改造地下车库消防电及电气工程发包给乙方。

六、开竣工时间:开工xx年6月15日。计划竣工xx年10月31日。

七、承包费用:以定额人工费计算方式为依据。参照xx定额标准,执行xx年哈尔滨市建委下发人工费调差3号文件。以定额人工费(A)×1.2为工程承包费用。

八、机械费:承包工程所用的机械设备由乙方自备,应由甲方按定额机械费支付乙方。如甲方提供机械,由乙方承包机械费中扣除。

九、工程质量:

1、乙方按黑龙江省哈尔滨市消防验收规范施工,按小区的工程质量标准验收。

2、工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程承包费用,所发生的一切费用均由乙方自负。

十、工程款拨付方式:甲方按每月工程进度,工程质量(月结算)支付乙方70%承包费用,包括机械费用,余下的部分待交工验收后一次付清。

十一、材料供应:施工中所有材料均由甲方供应,乙方根据工程形象提前一周将材料计划报予甲方,如甲方不能及时将材料进场,而影响工程进度,由甲方负责(包括人工费)。

十二、工程预算、结算由乙方参加编制并参加结算。工程结算由甲方组织乙方各预算员与建设单位或审计部门核对最终完成结算工作。施工过程中进度内业报经营部门审核后方可报到甲方,甲方应按工程形象拨付当月工程款。

十三、关于相关费用问题:

1、乙方与土建发生的配合费用由甲方解决负担。

2、临时设施费按相关定额计取。

3、工程套项黑龙江省(哈尔滨市)建设工程预算定额套用,或消防定额没有的可参照其他相关定额。

4、工程的验收由甲方牵头,由乙方协助,一切费用由甲方负责。

5、工程施工中如发生意外伤亡事故由双方负责,甲方承担50%,乙方承担50%。

6、以上原则性规定,具体项目如特殊情况以承包合同条款为准,以上规定自签发之日起执行。

7、签字盖章后,法律生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程分包合同 篇三

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方协商,签订本合同共同信守。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程承包范围及内容:

四、施工工期:从年月日到

五、承包方式:包工、包料,乙方自行提供电动工具、手动工具工具耗材,运费及垂直运输费由乙方负责。乙方承接工程后不准以任何方式分包或转包;甲方如发现乙方分包或转包施工,有权终止合同,并由乙方承担由此产生的质量、进度等全部法律及经济责任。

六、验收方法及标准:

1、以乙方向甲方提供的样板为生产标准并以此为验收依据,并应符合相关企业、行业或国家的有关标准,乙方同时提供原厂产品质保书,合格证,检测报告及相关证明;施工要符合相关行业标准。

2、材料到场后,甲方对数量和质量验收合格后方可使用。

3、工程质量验收标准:按照甲方认可的设计施工图、工程承包范围及项目内容和建设部颁发的施工验收规范《GB50210—2001》为验收依据,合格率达到100%,并确定实际工程量。

七、品质要求及单位价格:工程单价为 元/㎡。

八、预计工程量及工程造价: ㎡, 元。

九、付款方式及时间

①材料、工人同时进场,甲方付乙方工程款

②工程完成总工程量的

③工程完成总工程量的

④工程完成总工程量的

⑤工程完成总工程量的

⑥剩余工程款待装饰工程全部交付验收后, ,期满后无息一次付清。

十、违约责任

1、乙方需按照本合同规定及乙方提供的样板为验收标准,按质、按期完成施工任务,若存在质量及施工进度上的延误,乙方须承担由此引起的一切经济及工期损失,逾期每天承担违约金 元人民币。

2、如不能完全符合品质要求将由供方无偿重新供货并承担由此造成的一切损失。

十一、乙方责任

①乙方的施工队伍必须是由精干技术人员组成;

②乙方应自行负责本工队工人在此工程施工期间的人身安全及由于供方造成的第三者人身安全,发生的上述安全事故乙方自行处理且承担一切费用;《装饰工人施工合约》作为本协议的必要附件。

③乙方应旅行应有的义务负责劳务工人的工资发放、交通、食宿及相关的保险等事宜;

④乙方应加强防火、防盗、施工安全的防护措施,加强施工队伍的管理,自觉遵守执行安全、文明施工和夜间施工等规程,否则因违反有关规定所受安全部门和监理部门处罚或其他经济损失均由乙方承担。

十二、甲乙双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身原因而不能履行合同时,经双方协商由合同公证机关查实证明,可免于承担责任。

十三、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止,应经双方协商同意,另立协议方可生效。

十四、本合同在有效期内任何一方违约,可上诉 仲裁委员会。

十五、本合同一式三份,双方各执一份,项目部执一份。附营业执照或身份证复印件。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程分包合同 篇四

总承包单位:简称甲方

分包单位:简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包条例》的原则,按建筑工程施工合同基本条例的有关条款。为了确保工程施工质量、进度工期,经双方友好协商,甲方决定将向莆高铁福建永泰县高盖山隧道二衬工程分包给乙方施工。为了明确甲乙双方的权利义务、经济责任及内部经济责任承包合同管理的有关规定,双方自愿协调达成如下合同协议条款,并双方共同遵照执行。

第一条工程的承包范围、内容、单价

工程名称:向莆高速铁路高盖山隧道二衬工程

工程地点:福建省永泰县同安乡高盖山

承包内容:(一)二衬,(1)清底地面做平砼,做小边墙;(2)挂防水布;(3)做台车灌捣砼;(4)水沟电缆槽

(二)消磨段,人工支模及搅捣砼,人工拆模;

(三)左右洞连通过道;

(四)斜井堵洞浆砌块石墙封闭;

(五)杂工;(六)台车走空车跳板做;(七)30公分底板钢筋砼。

承包单价:(一)二衬综合价800元/米,及加宽道(6米台车)850元/米,其中地面砼90元/米,小边墙80元/米,挂防水布100元/米,水沟电缆槽及制作安装200元/米,不含盖板制作安装145元/米。

(二)消磨段,人工支、拆模灌砼1800元/米。

(三)左右洞通道,人工操作1300元/米。

(四)斜井洞口浆砌块乱石墙封闭100元/立方米。

(五)杂工:100元/天;(六)台车跳板空走每走1米10元;

(七)30公分钢筋砼底板每米90元(钢筋制作安装另外议价)。(注:第六项目第七项目不含在二衬项目综合价在内,是另外分出计算)

所有的工程施工需用的机具、设备和模具由甲方提供。

工程进度:在电器机械材料正常运转下,每个月必须完成200米以上(两部台车使用)

水泥泵车由甲方派专人开(开泵车司机工资乙方出50%)

第二条承包方式

采用包工不包任何材料及机具设备

第三条价款支付

工人进场甲方先支付人民币3000元作为生活用具及进场费,日常施工人员按10天支付一次工人生活费,每人每日为20元计付。

所有工程进度甲方必须一个月结算工资,每月某日结算工程量价款。每月某日付清前月30天的工资(同时扣回前一个月的工人生活借支)。

每月所有进度款甲方必须全部按90%支付,压住10%的工程款等乙方向甲方所承包的工程量完成结算后一个月内全部支付清楚。

第四条双方职责

甲方职责

4.1在泵车、台车、坏的情况下耽误时间按3天以上计算,每天甲方必须赔偿乙方14天工误工补贴。

4.2甲方提供施工图纸技术交底及施工放样质量检测,监督下达进度计划。

4.3按合同的约定验收项目进度及付款条款

4.4负责施工现场总体协调,负责不同的班组发生纠纷协调。

4.5负责工人住宿生活用电、用水及工人上下班车辆接送。

乙方职责

5.1严格按照业主甲方提供设计文件、技术规范的要求进行施工。服从甲方管理、监督、安排和指挥。

5.2必须精心组织施工,积极配合甲方完成下达的施工计划。

5.3必须文明施工,保持施工现场容貌整洁,强调劳力安全施工。不得私自外出,如果出现安全问题,必查责任

5.4必须做到样样项目工程合格及争取优良工程。

第五条争议的解决

双方对协议条款的理解完全一致,执行期间有其他争议时,应协调解决。

本合同自双方代表签字后生效同,至工程竣工验收交工完,结清工程款后自动失效。

本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,复印件无效。

甲方代表:乙方代表:

证件:证件:

联系电话:联系电话:

____年____月____日:

工程分包合同 篇五

劳务发包人:

劳务承包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

一、劳务承包工作对象及劳务内容

工程名称:

工程地点:

分包范围:

质量标准:质量评定等级为合格

二、工作期限

开始工作日期: 年 月 日;

结束工作日期: 年 月 日;

总日历天数为: 天。

三、劳务价款

1、本工程的劳务价款采用下列方式计算:

根据20xx年《 省安装工程计价表》,按实际完成的工程量清单计算,采用人工定额基价为 37元/工日 , 取机械费定额总价的 50% 。

2、劳务价款的支付

(1)合同生效即支付预付款 30000 元;

(2)进度款支付:

每月根据本月完成的工程量计算价款, 支付 本月完成价款的60% ;

(3)最终支付:

工程竣工验收后,根据劳务结算总价款,支付至 劳务结算总价款的95% ;劳务结算总价款的5% 作为质量保修金,质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内,付清(质量保证金不计利息)。

四、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)本合同;

(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);

(3)本工程施工总承包合同;

(4)本工程施工专业承包合同。

五、图纸

劳务发包人应在劳务承包人现场开工 3 天前,向劳务承包人提供图纸 2 套。 六、劳务发包人义务

1、成立与工程相适应的项目管理机构,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底;

2、除非本合同另有约定,劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用:

(1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求;

(2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料;

(4)在施工前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务承包人自身的手续除外);

(6)在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施:满足生产生活要求 ,劳务承包人对其设施进行妥善保管;

3、 统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

4、及时提供相应的施工图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

5、按本合同约定,及时向劳务承包人支付劳动报酬;

6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

七、劳务承包人义务

1、 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责,组织具有熟练技术的工人投入工作;未经劳务发包方授权或允许,不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

2、 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,经劳务发包人批准后严格实施;

3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;

4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;

5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。

八、工程量及点工的确认

1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人,由劳务发包人确认,作为进度款的支付依据;

2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人,由劳务发包人确认,作为工程款的结算依据;

3、全部工作完成,经劳务发包人认可后14天内,劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。

九、争议解决

合同双方在履行合同时发生争议,采取以下方式解决:

(1)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。

十一、合同份数

本合同正本肆份,具有同等效力,由双方各执二份。

十二、补充条款

十三、合同生效

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:

本合同双方约定 签字、盖章 后生效。

劳务发包人:(公章)

劳务承包人:(公章)

住 所:

住 所:

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电 话:

电 话:

开户银行:

开户银行:

帐 号:

帐 号:

邮政编码:

邮政编码:

推荐访问:分包 合同 工程 工程分包合同五篇 工程分包合同 工程分包合同协议书范本